Προγραμματική σύμβαση με τη Νομαρχία Πειραιά , κατασκευή έργου αποχ. ομβρίων
Α π ό σ π α σ μ α
από το υπ΄ αριθ. 20/2007 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας
Αριθ. Αποφ. 160/2007 Π ε ρ ί λ η ψ η
΄Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης
με τη Νομαρχία Πειραιά για την εκτέλεση του
έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ & ΑΓΩΓΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, έγκριση της εκτέλεσης
του έργου από τη Νομαρχία Πειραιά, ορισμός
εκπροσώπου του Δήμου μας μετά του αναπλη-
ρωτή του στην Κοινή Επιτροπή που θα συστα-
θεί για την παρακολούθηση των ενεργειών
υλοποίησης του έργου και εξουσιοδότηση του
κ. Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμ-
ματικής σύμβασης.
Σήμερα την 21η Νοεμβρίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6,οο μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε δημόσια ειδική Συνεδρίαση του στο Δημοτικό κτίριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. 14754/15.11.2007 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Πούντου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων.
Πρίν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 21 Δημοτικών Συμβούλων και 4 Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων ήταν
Παρόντες από τους Δημοτικούς Συμβούλους οι: 1/ Ιωάννης Πούντος, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2/ Σκίτσας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, 3/ Αικατερίνη Κανελλά, Γραμματέας του Συμβουλίου, 4/ Ευάγγελος Μπαρμπέρης, 5/ Νικόλαος Πούντος, 6/ Γεώργιος Κουλικούρδης, 7/ Νικόλαος Πτερούδης , 8/ Γεώργιος Τσατήρης, 9/ Μαρία Γιαννοπούλου, 10/ Νεκτάριος Λεούσης ,11/ Ιωάννης Παπαδόπουλος, 12/ Γεώργιος Μπόγρης, 13/ Ανδρέας Αποστολίδης, 14/ Θεοδόσιος Σακκιώτης, 15/ Γεώργιος Σκλάβαινας ,16/ Δημήτριος Μούρτζης, 17/ Φίλιππος Τζίτζης, 18/ Τρύφων Γκότσης και 19/ Αντώνιος Μούρτζης.
Απόντες από τους Δημοτικούς Συμβούλους 1/ Ελευθέριος Σταμπουλής και 2/ Ιωάννης Μπήτρος αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
Παρόντες από τους προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων οι 1/ Νικόλαος Μαρίνος, Πρόεδρος του Τ. Σ. Κυψέλης , 2/ Νικόλαος Τζίτζης, Πρόεδρος Τ. Σ. Μεσαγρού, 3/ Αναστάσιος Αμάφης , Πρόεδρος Τ. Σ. Πέρδικας και 4/ Δημήτριος Κασιμάκης Πρόεδρος του Τ. Σ. Βαθέος .
Απόντες από τους προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Κανείς
Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κουκούλης, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Αθανάσιος Λορέντζος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Σκλάβαινας απεχώρησε οριστικά της Συνεδριάσεως πρίν από την συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Σκίτσας απεχώρησε οριστικά της Συνεδριάσεως μετά την λήψη απόφασης επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ευάγγελος Μπαρμπέρης απεχώρησε προσωρινά της Συνεδριάσεως μετά την λήψη απόφασης επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Βαθέος Δημήτριος Κασιμάκης και Μεσαγρού Νικόλαος Τζίτζης απεχώρησαν οριστικά της Συνεδριάσεως μετά την συζήτηση και του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κυψέλης Νικόλαος Μαρίνος απεχώρησε οριστικά της Συνεδριάσεως κατά την διάρκεια συζήτησης του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε της συζητήσεως.
Θέμα 6ο Αριθ. απόφ. 160/2007
Εισηγούμενος ο κ. Πρόεδρος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι μετά από αίτημα κατοίκων της περιοχής του Βαθέος και αυτοψία που πραγματοποίησαν υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Δήμου, τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Βαθέος και με υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου διαπιστώθηκε ότι στην θέση Αγία Τριάδα του Δ.Δ. Βαθέος Αίγινας, επί της κεντρικής οδού Αίγινας-Σουβάλας, παρατηρείται λόγω του χαμηλού υψομέτρου της οδού , μεγάλη συγκέντρωση όμβριων υδάτων τα οποία προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Η Νομαρχία Πειραιά αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και θέλοντας να συμβάλει στην επίλυσή του ενέκρινε με την υπ. αριθ. 46/2007 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου τη διάθεση πίστωσης 70.000,00 € για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής φρεατίου και αγωγού απορροής των ομβρίων υδάτων. Για να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ & ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΙΓΙΝΑΣ προϋπολογισμού 70.000,00 € η Νομαρχία μας στέλνει σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με την παράκληση για τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό μας Συμβούλιο με την οποία θα εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Νομαρχία Πειραιά για την εκτέλεση του έργου , έγκριση της εκτέλεσης του από τη Νομαρχία Πειραιά, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας μετά του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή που θα συσταθεί για την παρακολούθηση των ενεργειών υλοποίησης του έργου και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Συνεχίζων ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι πρόταση της Διοίκησης είναι η έγκριση του θέματος με ορισμό στην κοινή επιτροπή ως τακτικού εκπροσώπου του Δήμου τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Κουλικούρδη και ως αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Μπαρμπέρη και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικώς.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του
- την εισήγηση του προέδρου και τα ανακοινωθέντα κατά αυτήν έγγραφα ,
- Το τεθέν υπόψη του σχέδιο προγραμματικής σύμβασης αποσταλέν από την Νομαρχία Πειραιά.
- Τις τοποθετήσεις του κ. Δημάρχου και των μελών του Συμβουλίου
- Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , ομόφωνα
επί 19 ψηφισάντων μελών του Συμβουλίου
και του Προέδρου του Τ.Δ. Βαθέος
Ι.- Εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Νομαρχία Πειραιά, για την εκτέλεση στα όρια του Τοπικού Διαμερίσματος Βαθέος Δήμου Αίγινας του παρακάτω έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ & ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΙΓΙΝΑΣ προϋπολογισμού 70.000,00 € με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής φρεατίου και αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη θέση Αγία Τριάδα στο Βαθύ Αίγινας. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης που θα συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Πειραιά.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή φρεατίου και αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να αποφευχθούν ζημιές από πλημμύρες στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00) με Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες και υποχρεώσεις :
Η Νομαρχία Πειραιά, αναλαμβάνει :
- Να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου μέχρι το ποσό των 70.000,00 ΕΥΡΩ.
- Να εκπονήσει την μελέτη του έργου.
- Να εξασφαλίσει όλες τις άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου .
- Να δημοπρατήσει το έργο και να επιλέξει τον Ανάδοχο.
- Να επιβλέψει την κατασκευή, να παραλάβει το έργο και να το παραδώσει στο Δήμο Αίγινας.
Ο Δήμος Αίγινας, αναλαμβάνει :
- Να διευκολύνει το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.
- Να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις- προτάσεις της Νομαρχίας, με σκοπό τη διευκόλυνση της πορείας του έργου.
- Να συντηρεί με τα συνεργεία του Δήμου τους χώρους των παρεμβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων θα προσδιοριστεί στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και θα περιλαμβάνει εύλογο χρονικό διάστημα.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΡΟΙ
Το έργο χρηματοδοτείται από τη Νομαρχία Πειραιά με το ποσό των 70.000,00 ευρώ από πιστώσεις του Νομαρχιακού Προγράμματος Επενδύσεων από ΚΑΠ για Επενδύσεις .
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ & ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΙΓΙΝΑΣ και την εκταμίευση της πιστοποιημένης δαπάνης για την υλοποίησή του.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
8.1 Για την παρακολούθηση και εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από :
α) ΄Ένα εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πειραιά με τον αναπληρωτή του, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής .
β) ΄Ένα εκπρόσωπο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Πειραιά με τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας με τον αναπληρωτή του.
8.2 Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η εποπτεία της εκτέλεσης του έργου και η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος και των άλλων όρων της Σύμβασης.
8.3 Η Επιτροπή Παρακολούθησης δεν υποκαθιστά οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο ή Υπηρεσία που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι απαραίτητο να γνωμοδοτεί ή να εγκρίνει μελέτες και τεχνικά έργα.
8.4 Η Επιτροπή Παρακολούθησης με πλήρη σύνθεση είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο της τακτικά και έκτακτα όταν το ζητήσει τουλάχιστον ένα μέλος, συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.
8.5 Με έγγραφη εξουσιοδότηση κάθε μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα μέλος της Επιτροπής που απουσιάζει. Αναπλήρωση αποκλείεται στην περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης ενεργεί σαν Διαιτητικό Δικαστήριο.
8.6 Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα γίνει με ευθύνη της Νομαρχίας Πειραιά.
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Με τη περαίωση του έργου ο Δήμος Αίγινας παραλαμβάνει το έργο για χρήση και λειτουργία και αναλαμβάνει τη συντήρησή του.
ΑΡΘΡΟ 10
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Στην περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη αθετήσει τα συμφωνηθέντα και δεν υλοποιήσει όσα ορίζει η παρούσα σύμβαση, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ποσού της τάξεως των 50,00 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης στην υλοποίηση του έργου. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών που ήθελαν προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης είναι τα δικαστήρια του Πειραιά.
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία ή οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλομένων μερών.
ΙΙ.- Εγκρίνεται η εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ & ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΙΓΙΝΑΣ πρ/σμού 70.000,00 € με ΦΠΑ από τη Νομαρχία Πειραιά
ΙΙΙ.- Ορίζει ως τακτικό εκπρόσωπο του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου που προβλέπεται από την Προγραμματική Σύμβαση τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Κουλικούρδη με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Μπαρμπέρη .
IV.- Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 160/2007
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Εκδόθηκε 26 - 11 - 2007
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Πούντος
